Avant la réponse

CCAG-Travaux 2021 – Marchés publics de travaux

Le

Publics concernés : acheteurs publics et titulaires de marchés publics.

Objet : approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux.

Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2021 . Il s’applique aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence envoyé à la publication à compter de cette date. Toutefois, jusqu’au 1er octobre 2021, les acheteurs publics peuvent faire référence au cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux dans sa rédaction antérieure au présent arrêté.

Chapitre 1er : Généralités

Article 1er : Champ d’application

Article 2 : Définitions

Article 3 : Obligations générales des parties

Article 4 : Pièces contractuelles

Article 5 : Confidentialité – Protection des données personnelles – Mesures de sécurité

Article 6 : Protection de la main-d’œuvre et conditions de travail

Article 7 : Protection de l’environnement, sécurité et santé

Article 8 : Assurances

Chapitre 2 : Prix et règlement

Article 9 : Contenu et caractère des prix

Article 10 : Rémunération du titulaire et des sous-traitants

Article 11 : Constatations et constats contradictoires

Article 12 : Modalités de règlement des comptes

Article 13 : Modalités de fixation des prix des prestations supplémentaires ou modificatives

Article 14 : Augmentation du montant des travaux

Article 15 : Diminution du montant des travaux

Article 16 : Changement dans l’importance des diverses natures d’ouvrage

Article 17 : Pertes et avaries

Chapitre 3 : Délais

Article 18 : Fixation et prolongation des délais

Article 19 : Pénalités, primes et retenues

Chapitre 4 : Réalisation des ouvrages

Article 20 : Développement durable

Article 21 : Provenance des matériaux et produits

Article 22 : Lieux d’extraction ou d’emprunt des matériaux

Article 23 : Qualité des matériaux et produits. – Application des normes

Article 24 : Vérification qualitative des matériaux et produits – Essais et épreuves

Article 25 : Vérification quantitative des matériaux et produits

Article 26 : Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des matériaux et produits fournis par le maître d’ouvrage dans le cadre du marché

Article 27 : Plan d’implantation des ouvrages et piquetages

Article 28 : Préparation des travaux

Article 29 : Etudes d’exécution

Article 30 : Modifications apportées aux stipulations contractuelles

Article 31 : Installation, organisation, sécurité et hygiène du chantier

Article 32 : Engins explosifs de guerre ou matériaux dangereux

Article 33 : Matériaux, objets et vestiges trouvés sur le chantier

Article 34 : Dégradations causées aux voies publiques

Article 35 : Dommages divers causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution

Article 36 : Gestion des déchets de chantier

Article 37 : Enlèvement du matériel et des matériaux sans emploi

Article 38 : Essais et contrôle des ouvrages

Article 39 : Vices de construction

Article 40 : Documents fournis après exécution

Chapitre 5 : Réception et garanties

Article 41 : Réception

Article 42 : Réceptions partielles

Article 43 : Mise à disposition de certains ouvrages ou parties d’ouvrages

Article 44 : Garanties contractuelles

Chapitre 6 : Propriété intellectuelle

Article 45 : Définition des résultats

Article 46 : Régime général des connaissances antérieures et des connaissances antérieures standards

Article 47 : Stipulations spécifiques aux connaissances antérieures et connaissances antérieures standards

Article 48 : Régime des résultats

Chapitre 7 : Résiliation du marché – interruption des travaux

Article 49 : Principes généraux

Article 50 : Cas de résiliation du marché

Article 51 : Opérations de liquidation

Article 52 : Mesures coercitives

Article 53 : Ajournement et interruption des travaux

Article 54 : Clause de réexamen

Chapitre 8 : Différends

Article 55 : Règlement des différends entre les parties

Source : Legifrance 01/04/21.

CCAG-Travaux 2021 sur Legifrance.




Découvrez les avis de marchés publics en lien avec cet article:
- P 79, 06800 Cagnes-sur-Mer — AVIS DE MARCHÉ — Services — Organisme acheteur : Ville de Cagnes-sur-Mer (06) Contact : Emmanuelle GAURRAND, Hôtel de Ville BP 79, 06800 Cagnes-sur-Mer, France. Tél. : +33.4.93.22.19.00 - Courriel : e.gaurrand@cagnes.fr. URL : http://www.cagnes-sur-mer.fr/. Site du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr. Objet du marché : entretien et réparation des véhicules du parc automobile de la ville de Cagnes-sur-Mer entretien et reparation des vehicules du parc automobile de la ville de Cagnes-sur-Mer Type de marché : services. Lieu principal d'exécution : 06800 Cagnes-sur-Mer. Classification : CPV : 50100000 Valeur estimée hors TVA : 880.000 euros. Informations sur les lots : Lot n° 1 : entretien et réparation véhicules légers - de 3.5 T entretien et réparation véhicules légers - de 3.5 T. Date limite de réception des offres : 05/05/2025 à 15h30. Lot n° 2 : entretien et réparation 2 roues type PIAGGIO entretien et réparation 2 roues type PIAGGIO. Date limite de réception des offres : 05/05/2025 à 15h30. Lot n° 3 : entretien et réparation 2 roues type YAMAHA entretien et réparation 2 roues type YAMAHA. Date limite de réception des offres : 05/05/2025 à 15h30. Lot n° 4 : entretien et réparation véhicules électriques – de 3,5 T entretien et réparation véhicules électriques – de 3,5 T. Date limite de réception des offres : 05/05/2025 à 15h30. Lot n° 5 : entretien et réparation poids lourds entretien et réparation poids lourds. Date limite de réception des offres : 05/05/2025 à 15h30. Lot n° 6 : carrosserie véhicules légers – de 3.5 T et poids lourds carrosserie véhicules légers – de 3.5 T et poids lourds. Date limite de réception des offres : 05/05/2025 à 15h30. Lot n° 7 : Fourniture et montage de pneumatiques véhicules légers - de 3.5 T, fourniture et montage de pneumatiques véhicules légers - de 3.5 T. Date limite de réception des offres : 05/05/2025 à 15h30. Lot n° 8 : Fourniture et montage de pneumatiques 2 roues, Fourniture et montage de pneumatiques 2 roues Date limite de réception des offres : 05/05/2025 à 15h30. Lot n° 9 : Fourniture et montage de pneumatiques engins de chantier, fourniture et mon- tage de pneumatiques engins de chantier. Date limite de réception des offres : 05/05/2025 à 15h30. Type de procédure : ouverte. Avis de marché BOAMP n° : 25-35269 (envoyé le 28 mars 2025).
- — AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE — SERVICES — Établissement : Commune d'Opio (06) Hôtel de Ville - 06650 Opio Section 1 : Identification de l'acheteur Nom complet de l'acheteur : Commune d'Opio (06) Numéro national d'identification : Type : SIRET - N° : 21060089600018 Code postal / Ville : 06650 Opio Groupement de commandes : Non Section 2 : Communication Moyens d'accès aux documents de la consultation Lien vers le profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr Identifiant interne de la consultation : 2025-01 L'intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d'acheteur : Oui Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non Nom du contact : Mathieu GAZAN - Tél : +33 493772318 - Mail : affaires.generales@ mairie-opio.fr Section 3 : Procédure Type de procédure : Procédure adaptée ouverte Conditions de participation : Aptitude à exercer l'activité professionnelle : - Inscription registre professionnel - Attestation d'immatriculation au registre unique des intermédiaires ORIAS pour les intermédiaires d'assurances en cours de validité Capacité économique et financière : - Chiffres d'affaires global et chiffres d'affaires concernant les services objet du contrat,ré- alisés au cours des trois derniers exercices disponibles Capacités techniques et professionnelles : - Ressources humaines et techniques - Références/expériences et/ou qualifications pour des prestations de même nature datant de moins de trois ans Technique d'achat : Sans objet Date et heure limite de réception des plis :Vendredi 06 juin 2025 - 12:00 Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite Réduction du nombre de candidats : Non Possibilité d'attribution sans négociation : Oui L'acheteur exige la présentation de variantes : Non Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères pondérés et énoncés : Montant et étendue des garanties (55 %) ; Montant du taux ou de la prime proposée (45 %) Section 4 : Identification du marché Intitulé du marché : Marché de service d'assurances pour les besoins de la commune d'Opio Classification CPV : 66515000 Type de marché : Services Description succincte du marché :Souscription des contrats d'assurance pour les besoins de la commune d'Opio Lieu principal d'exécution : Commune d'Opio (06) Durée du marché (en mois) : 48 Valeur estimée hors TVA : 100080 euros La consultation comporte des tranches : Non La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non Marché alloti : Oui Section 5 : Informations sur les lots Lot : Lot 1 - Assurance dommages aux biens Classification CPV : 66515000 Valeur estimée du lot hors TVA : 68000 euros Lieu d'exécution du lot : Commune d'Opio (06) Lot : Lot 2 - Assurance responsabilité civile Classification CPV : 66516000 Valeur estimée du lot hors TVA : 10000 euros Lieu d'exécution du lot : Commune d'Opio (06) Lot : Lot 3 - Assurance flotte automobile Classification CPV : 66514110 Valeur estimée du lot hors TVA : 12000 euros Lieu d'exécution du lot : Commune d'Opio (06) Lot : Lot 4 - Assurance protection juridique de la commune Classification CPV : 66513100 Valeur estimée du lot hors TVA : 1880 euros Lieu d'exécution du lot : Commune d'Opio (06) Lotv : Lot 5 - Assurance protection juridique des agents et élus de la commune Classification CPV : 66513100 Valeur estimée du lot hors TVA : 1000 euros Lieu d'exécution du lot : Commune d'Opio (06) Lot : Lot 6 - Assurance cyber risques Classification CPV : 66513100 Valeur estimée du lot hors TVA : 7200 euros Lieu d'exécution du lot : Commune d'Opio (06) Section 6 : Informations complémentaires Visite obligatoire : Non Date d'envoi du présent avis : 27 mars 2025
livré par

Autres articles similaires

CCAG-MI 2021 – Marchés publics industriels

Les arrêtés du 1er avril 2021 abrogent et remplacent les arrêtés du 8 sept...

CCAG-FCS 2021 – Marchés publics de fournitures courantes et de services

Les arrêtés du 1er avril 2021 abrogent et remplacent les arrêtés du 8 sept...

CCAG-PI – 2021 Marchés publics de prestations intellectuelles

Les arrêtés du 1er avril 2021 abrogent et remplacent les arrêtés du 8 sept...

Posez une question

Nos experts répondent gratuitement à toutes vos interrogations

Posez une question
Hotline

Prenez contact avec nos experts pour un maximum d’éclairages

Nous contacter
Mémoire technique

Découvrez ce qui fait la force d’une réponse de qualité

Télécharger
Newsletters

Toutes l'infos sur les marchés publics dans votre boîte

S'inscrire
Guides indispensables

Dotez-vous des meilleurs outils & conseils pour répondre aux marchés publics

Télécharger
Évènements

Des moments utiles, pratiques et conviviaux pour découvrir les marchés publics

Participer